Процедура: COM04061900119

Договор поставки № _________ г. Москва «__» ___ 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Поставки и Снабжение», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Коновалова Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ”________“, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора _______________, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам запроса предложений № ______ (протокол № ________ от __.__.2019г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ______________, именуемый в дальнейшем «Товар» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена на каждую единицу Товара, общая стоимость поставляемого Товара, условия, сроки и способ доставки Товара определены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 2.1. Место поставки определяется в Приложении №1 настоящего Договора. 2.2. Срок поставки указывается в Приложении № 1 настоящего Договора. 2.3. Досрочная поставка Товара допускается только по согласованию с Покупателем. 3. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям Покупателя, а именно техническому заданию на данный вид Товара, которым является Приложением № 1 к настоящему Договору. Каждая позиция поставляемого Товара должна быть новой, не бывшей в эксплуатации. 3.2. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Товар должен быть при необходимости упакован в тару (упаковку) отвечающую требованиям соответствующего ГОСТа и закреплен таким образом, чтобы исключалась возможность его перемещения как в таре (упаковке), так и в транспортном средстве. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки. 3.3. Право собственности на Товар переходят к Покупателю с момента приема Товара от Поставщика путем подписания уполномоченными лицами Сторон товарных накладных. 3.4. Приемка Товара по количеству и/или комплектности осуществляется Покупателем (уполномоченным Грузополучателем) в момент непосредственной передачи Товара Поставщиком Покупателю (Грузополучателю), что подтверждается подписанием Товарной накладной / Универсального передаточного документа. Приемка Товара по качеству каждой единицы Товара осуществляется Покупателем в течение 3 (Трёх) календарных дней с даты передачи Товара. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора Покупатель незамедлительно направляет уведомление о вызове представителя Поставщика по телефону или заказным письмом с уведомлением, либо по электронной почте. 3.5. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по телефону о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 3 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках. 3.6. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным п.3.8. настоящего Договора. 3.7. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему. 3.8. В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным. 3.9. Акты, подписанные только Покупателем, направляются Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении 3.11. Возврат некачественного товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик также в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный товар денежную сумму. 3.12. Товар должен сопровождаться паспортом качества. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату. В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты. 3.13. Передача товара по настоящему Договору может быть подтверждена в том числе составлением и подписанием оригинала универсального передаточного документа по форме, рекомендованной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96 , со статусом 1 (счет-фактура и передаточный документ (акт)), далее по тексту – «УПД»). УПД заменяет счет-фактуру и товарную накладную. 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Общая стоимость по настоящему Договору составляет ___________ (_____________________________ ) рублей 00 коп, включая НДС. 4.2. Оплата Товара, поставляемая в соответствии с Договором, производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным способом, не противоречащим законодательству РФ. 4.3. Товар оплачивается Покупателем на основании выставленного счета. Оплата осуществляется в следующем порядке: Оплата товара осуществляется в размере 100% по факту отгрузки каждой партии товара в течение 30 - 45 календарных дней. Оплата производится только при наличии оригиналов счет-фактуры, товарной накладной и транспортной накладной. 4.4. Стоимость Товара включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 4.5. Датой оплаты по Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 4.6. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. 4.7 Обеспечительный платеж вносится в целях исполнения обязательств по настоящему договору на расчетный счет 4070 2810 6021 2000 2226 , БИК 044525593 в АО «АЛЬФА-БАНК» в течение 3 дней после заключения настоящего договора, обеспечение договора предоставляется в размере, указанном в. п. 4.8. настоящего Договора. 4.8 Сумма обеспечительного платежа составляет ___________ (________________________________) рублей 00 коп . 4.9 При исполнении обязательств по настоящему договору, обеспечительный платеж возвращается поставщику в течение 10 рабочих дней. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Обязанности Поставщика: - поставить Товар в соответствии с условиями Договора; - предоставить Товар надлежащего качества и сопровождать каждую партию Товара документами, указанными в п.5.1.2. настоящего Договора. 5.1.1. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ), не позднее 5 рабочих дней после поставки Товара. 5.1.2. Поставщик обязан одновременно с Товаром направить Покупателю следующие документы: - документ, подтверждающий соответствие безопасности Товара (сертификат соответствия обязательный и/или добровольный, либо декларация соответствия безопасности на Товар). - сертификат качества; - паспорт на Товар, скрепленный печатью производителя в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, - инструкцию по эксплуатации и применению; - упаковочный лист; - оригинал товарной накладной на Товар; - транспортную накладную; - иные документы, согласованные Сторонами. 5.2. Обязанности Покупателя: 5.2.1. Покупатель обязуется оплачивать полученный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.3. Права Покупателя 5.3.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: - отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; - потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если он оплачен, Поставщик обязуется возвратить уплаченную сумму. 5.3.2 Покупатель вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от настоящего Договора (от исполнения настоящего Договора) полностью или частично без возмещения убытков (расходов) путем направления письменного уведомления Поставщику об отказе от настоящего Договора (от исполнения настоящего договора) в случаях: 1.Отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставки; 2.Систематического (более двух раз) нарушения Поставщиком сроков выполнения поставки, предусмотренных настоящим Договором; 3.Нарушения Поставщиком сроков выполнения поставки, предусмотренных настоящим Договором, влекущего увеличение срока поставки какой-либо части продукции более чем на 30 (тридцать) календарных дней; 4.Несоблюдения Поставщиком требований по качеству продукции, если замена соответствующей некачественной продукции влечет задержку поставки более чем на 30 (тридцать) календарных дней. 5.3.3. Настоящий Договор прекращается (считается расторгнутым) с момента получения Поставщиком уведомления об отказе от настоящего Договора (от исполнения настоящего Договора). 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За нарушение срока возврата уплаченной за некачественный Товар денежной суммы Поставщик согласно п. 3.11. Договора обязан выплатить Покупателю пеню в размере 0,1 % от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки. 6.1.1 В случае просрочки Покупателем платежей, предусмотренных условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0.1 % от суммы задолженности. 6.1.2 За нарушение сроков получения Товара без уважительной причины, Поставщик вправе требовать у Покупателя оплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости непринятого Товара за каждый день просрочки. 6.2. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требование Покупателя о замене некачественного Товара, Покупатель вправе приобрести недопоставленный (поставленный ненадлежащего качества) Товар у третьих лиц, при этом Поставщик возмещает все понесенные Покупателем расходы на его приобретение у третьих лиц, в том числе разницу в цене поставки Товара третьих лиц и Поставщика, если она составляет положительное значение, независимо от суммы. 6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки. При этом выплата указанной неустойки не освобождает Поставщика от возмещения всех понесенных Покупателем документально подтверждённых убытков. 6.4. В случае, если в разумный срок после расторжения Договора в связи невыполнением либо ненадлежащим выполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичный Товар, вне зависимости от количества (объема) по более высокой, но рыночной цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке. 6.5. Поставщик несет ответственность за поставку Товара не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой не сертифицированного Товара. 6.6. В случае недопоставки Товара Поставщик обязуется оплатить Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства. 6.7. В случае, если Покупатель в соответствии с настоящим Договором, законом, иными правовыми актами принял Товар на ответственное хранение (некачественный, некомплектный Товар, недопоставка Товара, поставка Товара сверх количества, предусмотренного Договором и др.), Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика. Покупатель вправе принять Товар на ответственное хранение в день составления Акта о выявленных недостатках Товара. Поставщик обязан заменить или допоставить или вывезти Товар либо распорядиться им на свое усмотрение в срок указанный в уведомлении. Если Поставщик в указанный срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику. Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. Товар, не соответствующий условиям Договора, принимается Покупателем на ответственное хранение с начислением соответствующей платы, начиная с первого дня хранения. 6.8. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС, включенных в стоимость Продукции, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком или поставщиками по договорам, связанным с исполнением обязательств Поставщика по настоящему Договору, либо по причине неправильного оформления Поставщиком счетов-фактур и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением Покупателю права вычета по НДС. При внесении Поставщиком исправлений в ранее выставленный Покупателю счет-фактуру по причине изменения цены по Договору и (или) обнаружения ошибок в счете-фактуре по причинам, связанным с виной Поставщика, Поставщик обязуется возместить убытки (пени) Покупателя, которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и возникновением недоимки по НДС за соответствующий период. Размер убытков определяется на основании платежных документов Покупателя и (или) требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом. 6.9. Начисление штрафных санкций за нарушение срока поставки начинается со дня, следующего за датой поставки Товара. 6.10. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Товара, неустойка рассчитывается исходя из стоимости Товара включая НДС. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7.1. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты осуществления поставки, при этом срок гарантии не может быть меньше, чем предоставляемый производителем Товара. В случае, если товар требует монтажа, то дополнительно устанавливается гарантийный срок эксплуатации Товара, который исчисляется с момента ввода Товара или объекта, на котором установлен Товар в эксплуатацию. 7.2. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие качества Товара условиям настоящего Договора, Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара. Покупатель направляет Поставщику письмо о вызове представителя (посредством факсимильной связи, по электронной почте, иным способом). Поставщик в течение двух рабочих дней направляет ответ о сроке прибытия своего представителя. Указанный срок не должен превышать трех недель с даты получения Поставщиком письма о вызове представителя. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если таковое неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания Договора, таких как: пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные бедствия; война или военные действия, забастовки и т.п.; а также имеющие обязательную силу постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, или распоряжения (указания) иных государственных органов. 8.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 2-х суток в письменной форме уведомить другую Сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 8.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 30-ти дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать у другой Стороны возмещения возможных убытков. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами на основании и в связи с исполнением Договора, разрешаются в претензионном порядке путем направления претензии, которая должна быть рассмотрена в течение 10 календарных дней. 9.2. Стороны вправе осуществлять взаимодействие посредством средств технической связи (телефон, телефакс, электронной почте). Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую силу до обмена оригиналами документов. 9.3. При невозможности урегулировать спорные вопросы в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 9.4. Взаимоотношения и ответственность Сторон, не урегулированные условиями Договора, регулируются нормами действующего законодательства РФ. 10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, каждая из Сторон заверяет и гарантирует следующее: - он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем; - исполнительный орган продавца находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя; - для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами; - имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД); - не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор; - лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик заверяет покупателя и гарантирует следующее: - продавцом уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - все операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на продавца; - Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара; - Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа товара по договору (включая, но не ограничиваясь счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.); - товар, поставляемый по договору, принадлежит Поставщику на праве собственности. В случае если Поставщик не является собственником товара, то Поставщик, как агент (комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством полномочия для заключения договора и поставки товара и гарантирует наличие документов соответствующей отчетности. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению договора. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от покупателя или налогового органа. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения продавцом указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере: - сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС; - сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС). Поставщик, нарушивший изложенные в разделе «Особые условия договора» гарантии и заверения, возмещает Покупателю, помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением. Поставщик обязуется компенсировать Покупателю, все понесенные по его вине убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-дневный срок с момента получения от Покупателя соответствующего требования. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2019 г., а в отношении взаиморасчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает виновную Сторону от ответственности за его неисполнение. 11.2 Договор заключается не позднее чем через 5 дней с даты размещения на сайте rts-tender.ru протокола, в соответствии с которым определен победитель закупки. 11.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Поставщик: ООО «____________________» Генеральный директор ____________________ (_________________) Покупатель ООО «Комплексные Поставки и Снабжение» Юридический адрес: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б/2/XI/60E, 217 . Почтовый адрес: 119361, Российская Федерация, г. Москва, ул. Озёрная, дом 40 / корпус 2, 402-1 ИНН/КПП 7728466199 / 772801001 В АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 к/с 30101810200000000593 р/с 4070 2810 6021 2000 2226 Генеральный директор _____________________ Коновалов С.А Приложение № 1 к договору поставки № _________ от __ ___ 2019 года Спецификация Товара № Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена с НДС, руб. Сумма с НДС, руб. Место и срок поставки 1 Итого: 1. Срок поставки: в течение 7 календарных дней с момента подачи заявки. 2. Способ доставки: поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик: Покупатель: ООО «______________» ООО «Комплексные Поставки и Снабжение» ___________________ /(____________) М.П. _________________/Коновалов С.А М.П.