Процедура: 32413732621

21.06.24 15:38:56 (МСК)

до 01.07.24 (МСК)

03.07.24 (МСК)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7725816790)

115093, г Москва, р-н Даниловский, пер Павловский 3-й, дом 10

-Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта, которое может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.Независимая гарантия должна быть составлена с учетом требований ст.ст. 368-378 ГК РФ, постановления Правительства РФ от 08.11.2013 №1005. В тексте независимой гарантии должно быть предусмотрено:-право заказчика представлять требование, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, об уплате денежной суммы и/или ее части по независимой гарантии в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, а также в случаях, установленных ч.15 ст.44 Закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ; -обязанность банка уплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по независимой гарантии в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки; - условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии; -изменения и дополнения, вносимые в контракт, не освобождают банк от исполнения обязательств по независимой гарантии; -все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде города

1

43.22.11.190

Условная единица

Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия

1

41.20.30.100

Условная единица

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

1

43.22.11.190

Условная единица

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

1

43.22.11.190

Условная единица

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

1

43.22.11.190

Условная единица

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

1

43.22.11.190

Условная единица

Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия

1

41.20.30.100

Условная единица

Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия

1

41.20.30.100